Договор поставки форма – CGI script error
Договор поставки продукции, 2019, 2018 — Договор поставки товаров, продукции — Образцы и бланки договоров
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г.________________ «___»____________20__ г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вне зависимости от объёма закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счёта.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.
2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счёта Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счёте.
2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).
2.4. Приёмка товара от Поставщика оформляется подписанием счёта-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приёмки по количеству, с указанием даты приёмки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.
3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.
3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.
3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.
3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счётом.
4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских рублях, путём перечисления денежных сумм на расчётный счёт Поставщика не позднее срока, указанного в счёте на поставляемый Товар (партию товаров).
4.3. В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
4.5. В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньшую той, которую он заранее перечислил на расчётный счёт Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.
В случае, если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчётный счёт Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.
4.6. По соглашению сторон, возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.
4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счёте на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.
5. Права и обязанности поставщика
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.д.)
5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.
5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.
6. Права и обязанности покупателя
6.1. Покупатель обязан:
6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.
6.2. Покупатель вправе:
6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платёж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.
8.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке.
Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
9. Форс-мажор
9.1. В случае возникновения обязательств неопределённой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой стороны известие о случившемся.
В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трёх месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.
10. Срок действия договора
10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
11. Изменение и расторжение договора
11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.
Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
12. Прочие условия
12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.
12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________ _____________________
М.П. М.П.
dogovor-urist.ru
Договор поставки
Договор поставки применяют при продаже товаров оптом. Рассмотрим порядок оформления этого документа. Из этой статьи вы можете скачать бланк договора поставки и образец договора на поставку продукции для различных ситуаций.
У договора поставки определение следующее. Это хозяйственный договор, являющийся разновидностью договора купли-продажи. Он имеет аналогичную с ним форму. По договору поставки товара поставщик обязуется передать товар в собственность покупателя в установленные сроки, которые не совпадают с моментом заключения договора. Покупатель, в свою очередь, обязуется принять этот товар и заплатить за него предусмотренную договором сумму.
Законодательство не содержит четко установленной формы договора поставки. Разработайте бланк самостоятельно. Главное, чтобы он содержал все предусмотренные Гражданским кодексом реквизиты: наименование, вид, количество товара и его цену либо способ ее определения.
Также вы можете воспользоваться нашим бланком и заполненными образцами договора поставки товара.
Договор поставки товаров чаще всего заключают с контрагентами в оптовой торговле. Согласно условиям этого документа, товары приобретают исключительно для предпринимательской деятельности, например, для дальнейшей реализации или использования в производстве. Их нельзя передавать для домашнего, семейного или подобного им вида использования.
Таким образом, участниками сделки могут выступать только коммерческие компании и индивидуальные предприниматели.
Гражданский кодекс предусматривает необходимость документирования сделок купли-продажи в простой письменной форме. Документированием, в том числе, считается деловая переписка, телеграммы, а также электронные письма и другие документы. При этом из переписки должны быть понятны все существенные условия, намерение приобрести и продать определенное количество товара по определенной цене.
Договор поставки позволит наиболее полно отразить все необходимые условия в едином документе.
Предлагаем вашему вниманию заполненный образец договора поставки продукции.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 24
г. Курск 26.06.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Омега», далее именуемое «Поставщик», в лице генерального директора Синявина Василия Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гамма», далее именуемое «Покупатель», в лице генерального директора Темниной Веры Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель – принять и оплатить поставку комплектов мебели согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту – Спецификация), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. На каждую партию Товара составляется отдельная Спецификация на основании заявок Покупателя и при наличии соответствующего Товара на складе Поставщика.
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в Спецификации, а также в накладных и счетах-фактурах, составляемых на каждую партию Товара.
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена Товара устанавливается в валюте РФ и указывается в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2.2. Изменение цен на поставленный Товар возможно в случаях, установленных законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать образцам Товара, представляемым для ознакомления Покупателю. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.
3.1.2. Принять Товар в случае его возврата Покупателем по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Обеспечить разгрузку и приемку проданного Товара в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного Договора и возвратить Товар.
3.2.2. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т. д.).
3.2.3. Оплатить купленный Товар в срок, установленный Договором.
3.3. Покупатель может отказаться от Товара или его части и возвратить его лишь в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
3.3.1. Если Поставщик в нарушение данного Договора передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено настоящим Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо возвратить переданный Товар и отказаться от его оплаты, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
3.3.2. При передаче Поставщиком предусмотренного данным Договором Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе возвратить его и отказаться от его оплаты, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченных денежных сумм.
3.3.3. В случае когда Товар передается без тары либо в ненадлежащей таре, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить Товар, заменить ненадлежащую тару или возвратить Товар, переданный без тары либо в ненадлежащей таре.
3.3.4. Если Покупателю будет передан Товар ненадлежащего качества, то есть Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора о качестве Товара, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
– соразмерного уменьшения покупной цены;
– безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;
– возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
– отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.
3.4. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должны быть указаны количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
3.5. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов, телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 48 часов с даты их изменения. В случае невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее местонахождения.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Товар поставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Покупателя.
4.2. Доставка Товара производится Поставщиком за счет Покупателя. Поставщик отправляет Покупателю по факсу счет на стоимость доставки. При получении счета Покупатель в течение 3 (трех) рабочих дней перечисляет деньги на расчетный счет Поставщика. При просрочке Покупателем возмещения расходов на доставку Товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Покупатель осуществляет оплату Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Спецификации на поставляемую партию Товара.
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
6.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством России.
6.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами накладных.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Покупатель обязан уплатить Поставщику пени за задержку исполнения условий пункта 5.1 настоящего Договора в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств.
7.4. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по Спецификации, Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 10% от стоимости отгруженного Товара.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.6. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств.
7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. Если стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, должны разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Подписанный Договор вступает в силу с 26 июня 2018 года и действует до 26 июня 2019 года.
9.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством России.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Омега»
Адрес: 305986, г. Курск,
ул. Широкая, д. 15
Тел: 8 (4712) 987-12-43
ИНН 46365985423, КПП 4625986548
Р/с 4698536987456985624
в КБ «Уверенный»
БИК 042598654
__________ Синявин В.Г.
Покупатель:
ООО «Гамма»
Адрес: 305987, г. Курск,
ул. Новая, д. 5
Тел: 8 (4712) 265-59-39
ИНН 4698532687, КПП 468963254
Р/с 423659875632569854
в КБ «Уверенный»
БИК 059876259
____________ Темнина В.А.
www.buhsoft.ru
Образец договора на поставку продукции
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
«01» декабря 2018 г.
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
oformitely.ru
образец договора поставки
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________
г. Калининград | «____» ___________ 200_ года |
____________«_________», в лице ________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
________________________________________________________________________________
(организационно правовая форма и наименование контрагента)
в лице _____________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя контрагента)
действующего на основании _______________________________________________________________,
(наименование правоустанавливающего документа — Свидетельство, устав, приказ, доверенность)
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ____________________________ (далее Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями Договора.
1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена Товара оговариваются в товарных накладных, подписываемых надлежащими представителями каждой из Сторон при приеме-передаче Товара.
1.3. Поставляемый Товар по своему качеству соответствует государственным стандартам, техническим условиям в области его производства и оборота.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Товар поставляется со склада Поставщика путем выборки и последующего самомывоза Покупателем.
2.2. Приемка Товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется уполномоченным лицом Покупателя в момент передачи Товара Покупателю.
2.3. При наличии у Покупателя претензий/замечаний количеству, ассортименту Товара, а также иным условиям Договора, последний должен заявить о них немедленно (в момент передачи) и сделать соответствующую отметку на обоих экземплярах накладной.
2.4. Обязательства Поставщика по поставке и передаче Товара (также необходимых документов на Товар) считаются выполненными с момента фактической передачи Товара и подписания надлежащим представителем Покупателя накладной.
2.5. Подписание представителем Покупателя накладной является подтверждением надлежащего выполнением Поставщиком его обязательств по поставке и передаче Товара, отвечающего всем условиям Договора.
2.6. В случае обнаружения Покупателем скрытых дефектов (недостатков) Товара, которые не могли быть обнаружены в момент приема-передачи Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию с указанием конкретных недостатков. Если Покупателем будет доказано, что указанные недостатки возникли до передачи Товара, Поставщик по своему выбору: осуществляет замену некачественного Товара аналогичный и/или забирает некачественный Товар и возвращает Покупателю уплаченные за него деньги. Указанные претензии могут быть представлены в адрес Поставщика в течение ____ календарных дней с момента отгрузки товара.
2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара и подписания накладной надлежащими представителями Сторон.
2.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения, а также все иные риски в отношении Товара переходят к Покупателю с момента выполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и передаче Товара.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю Товар, отвечающий всем условиям Договора, сертификату завода изготовителя, государственным стандартам и техническим условиям в области его производства и оборота.
3.1.2. Подписать накладную при передаче Товара.
3.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю документацию, обычно предоставляемую вместе с Товаром.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять Товар согласно условиям Договора.
3.2.2. Проверить качество, количество и ассортимент Товара в момент поставки (при передаче Товара). Немедленно сообщить Поставщику обо всех замеченных при приемке Товара недостатках. В случае обнаружения недостатков, на обоих экземплярах накладной делается соответствующая пометка.
3.2.3. Представить Поставщику надлежащим образом удостоверенную доверенность на своего представителя, который осуществляет приемку товара и расписывается в товарных накладных.
3.2.4. Подписать накладную при передаче Товара.
3.2.5. Оплачивать поставку партии Товара в соответствии с условиями Договора.
3.2.6. Обеспечить своими силами и за свой погрузку Товара (в случае если товар является крупногабаритным). В срок не превышающий — _______ часов (в рабочее время).
4. РАСЧЕТЫ СТОРОН
4.1. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо путем внесения денежных средств в кассу Поставщика, либо иным, согласованным Сторонами способом, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.
4.2. Оплата Покупателем каждой партии Товара производиться в течение __ (____) календарных дней с момента передачи партии Товара и подписания накладной, включая день передачи Товара и подписания накладной, если иное не предусмотрено отдельным Дополнительным соглашением Сторон.
4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет, подтверждением, чего служит соответствующая выписка из банка, либо день поступления денежных средств в кассу Поставщика, если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрен иной способ оплаты.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует _____________года, а в части взаиморасчетов — до полного их завершения.
5.2. В случае если не одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть настоящий Договор до указанной выше даты, настоящий договор будет считаться пролонгированным по 31 декабря последующего года.
5.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной принятых обязательств по Договору, что повлечет расторжение настоящего Договора.
5.4. Сторона, решившая в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по причине, изложенной в настоящем пункте, должна в письменной форме уведомить об этом другую Сторону не менее чем за ___ дней до расторжения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, предусмотренного условиями настоящего Договора, он уплачивает Поставщику неустойку в размере ________ от стоимости неоплаченной части Товара за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения его обязательств по оплате переданного Товара.
6.3. Стороны пришли к обоюдному согласию, что штрафные санкции могут быть начислены и представлены к взысканию лишь в том случае, если будет соблюден претензионный порядок.
6.4. Все возможные споры между Сторонами разрешаются путем проведения переговоров или обмена претензиями. Сторона, получившая претензию, обязана письменно ответить на нее в течение _ календарных дней с момента получения.
6.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны временно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не могла оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности. А именно: наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовка своих работников, запретительные действия и распоряжения Правительства РФ или других государственных органов. Данный список обстоятельств непреодолимой силы является исчерпывающим и может быть пересмотрен только дополнительным письменным соглашением Сторон. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, не имеющая возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по Договору, обязана в течение ____ дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения Договора.
8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Стороны пришли к соглашению, что с момента вступления в силу и до окончания действия Договора все торговые сделки, совершаемые между ними, производятся исключительно в рамках Договора и регулируются положениями Договора, если в них прямо и четко не указано иное.
8.2. Все изменения, дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащими представителями каждой из Сторон и скреплены печатями.
8.3. Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.4. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего гражданского законодательства России.
8.5. В случае изменения адреса или иных реквизитов любой из Сторон, последняя обязана в течение____ банковских дней уведомить об этом всех заинтересованных лиц.
8.6. В случае если отдельные положения Договора будут признаны не соответствующими закону, это не влечет недействительности всего Договора. В этом случае к ситуациям, урегулированным недействительными положениям Договора, будут применятся нормы действующего законодательства РФ.
8.7. Все заголовки параграфов написаны исключительно для удобства работы с Договором и не могут приниматься во внимание при толковании его отдельных положений.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»: | «ПОКУПАТЕЛЬ»: | |
Наименование компании/ИП ___________________ Свидетельство о гос. регистрации №____________, выданное «___» _______________ года. ИНН__________________КПП___________________, Адрес: ____________________________________________, ____________________________________________. Банковские реквизиты: р/с№ __________________________________. В_______________________________________, к/с №_______________________________, БИК __________________.
Подпись уполномоченного лица ________________ (подпись) м.п. ______________________________ (Ф.И.О.) | Наименование компании/ИП ______________________ Свидетельство о гос. регистрации №____________, выданное «___» ____________ _________ года. ИНН__________________КПП______________________, Адрес: _______________________________________________, _______________________________________________. Банковские реквизиты: р/с№ __________________________________. В______________________________________________, к/с №_______________________________, БИК __________________.
Подпись уполномоченного лица ___________________ (подпись) м.п. ______________________________ (Ф.И.О.) | |
moralikodeks.ru
Договор поставки | Образец — бланк — форма
Договор поставки — один из видов договора купли-продажи, регулирующий отношения между покупателем и продавцом, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д. В отличие от договора купли-продажи, договор поставки заключается между двумя субьектами предпринимательской деятельности с целью поставки товара для использования его в своей деятельности или в иных целях. В области строительства договоры поставки заключаются на поставку материалов, оборудования и т.д.
Наиболее оптимален договор поставки, для регулирования взаимоотношений между:
- Производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо комплектующих изделий;
- Изготовителями товаров и оптовыми организациями, специализирующимися на реализации товаров.
Указанные отношения должны отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер. Поэтому в правовом регулировании поставочных отношений преобладающее значение имеют не разовые сделки по передаче партии товаров, а долгосрочные договорные связи.
Договор поставки имеет такую же экономическую сущность как и договор купли-продажи. Гражданский кодекс определил договор поставки как разновидность договора купли — продажи, и отсюда просматривается единство экономического содержания и юридических признаков этих договоров:
- Обеспечение перехода права собственности (иного вещного права ) на имущество;
- Заключение происходит в результате свободного волеизъявления сторон, которые выступают как свободные товаровладельцы;
- Возмездный характер, где встречным предоставлением являются деньги.
Сторонами по договору поставки являются поставщик и покупатель. Поставщиком может быть лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, т.е. либо юридическое лицо, либо предприниматель без образования юридического лица.
Виды договоров поставки:
- рамочный договор поставки
- договор поставки товара
- договор поставки оборудования
- договор поставки продукции
- договор поставки материалов
- договор поставки для государственных нужд
- договор поставки газа
- договор поставки услуг
- международный договор поставки
- договор поставки нефтепродуктов
- договор поставки электроэнергии
- договор поставки продуктов питания
- договор поставки мебели
- договор поставки строительных материалов
- договор поставки пластиковых окон
Договоры поставки делятся на разовые и регулярные, поставка по которым осуществляется партиями, т.е. предполагается определенный график поставок. При заключении договора поставки определенными партиями сторонам необходимо прописать следующие условия:
- график поставок — в календарном порядке расписываются этапы поставки всего товара (товаров), поставляемого по договору поставки;
- порядок оплаты — либо производится постепенная оплата поставленной партии, при этом не перечисляются суммы за непоставленные товары, либо производится оплата всех партий поставленного товара, начиная с даты последней поставки; также может быть предусмотрена предварительная оплата, оплата в рассрочку или продажа товара в кредит;
- меры ответственности за нарушение продавцом своих обязательств по поставке товара и меры ответственности покупателя за несвоевременную оплату поставленного товара.
В договоре поставки могут быть предусмотрены гарантии исполнения договора, такие как задаток, поручительство, банковская гарантия, однако включение в текст договора пункта о гарантии не является обязательным.
За нарушение обязанностей по договорам поставки с виновной стороны взыскивается неустойка, штраф, пеня в размерах, предусмотренных договором, а также понесенные в связи с этим убытки. Помимо взаимной материальной ответственности, предусмотренной условиями договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
blanker.ru
Договор поставки товара
ДОГОВОР № ____
На поставку товара
г. Москва «____»_____________ 200_г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрактик», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Варушкина А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________
___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» в лице ____________________________________
_______________________ действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется поставить товар в ассортименте и количестве по ранее согласованной с Покупателем заявке, а Покупатель принять по накладной и оплатить указанный товар по ценам, согласованным сторонами в заявке, указанным в счетах на предоплату, которые оформляются на каждую отдельную поставку и являются неотъемлемой частью договора. При оплате позже сроков, указанных в счетах, стороны обязаны пересогласовать цены и количество поставляемой продукции.
2. Качество и комплектность
2.1. Качество и комплектность товара определяется соответствующими ГОСТами или техническими условиями. Качество товара удостоверяется сертификатом соответствия установленного образца.
2.2. Товар ненадлежащего качества, недопоставка, а также бой, превышающий 3% от количества поставляемого товара, подлежит замене при условии составления сторонами соответствующего акта.
2.3. Проверка поставляемого товара на комплектность, бой и количество производится: на месте разгрузки у Покупателя при поставке транспортом Продавца и в присутствии уполномоченного лица Продавца.
После приема-передачи товара и подписания накладной претензии по бою, комплектности и количеству не принимаются, за исключением скрытых недостатков товара, которые невозможно обнаружить без вскрытия индивидуальной упаковки Товара. В случае обнаружения скрытых недостатков Продукции, т.е. таких недостатков, которые не могли быть обнаружены Покупателем при приемке Продукции и могут быть обнаружены только при вскрытии индивидуальной упаковки Продукции, Покупатель может предъявить претензию Поставщику по качеству продукции в течение 10 дней с момента ее получения и Стороны обязаны составить двусторонний акт о выявленных скрытых недостатках.
3. Тара и упаковка
3.1. Поставляемый товар упаковывается в стандартную тару изготовителя, стоимость тары включена в стоимость товара. Тара возврату не подлежит.
4. Сроки и порядок поставки
4.1. Поставка товара в пределах г. Москвы производится Продавцом в течение 7 календарных дней с момента оплаты счета на поставляемую продукцию, и осуществляется транспортом Продавца за счет Продавца. Поставка товара за пределы г. Москвы осуществляется в соответствии со сроками, установленными Грузоперевозчиком.
4.2. Датой поставки товара: при доставке транспортом продавца считается дата, указанная в накладной, подтверждающей передачу товара.
4.3. Моментом перехода права собственности на товар и всех рисков с ним связанных, считается дата поставки товара, в соответствии с п.4.2..
4.4. Момент поставки товара подтверждается отметкой о получении товара на накладной Продавца, заверенной печатью Покупателя и подписанной уполномоченным лицом последнего. Предварительно Покупатель обязан предоставить письменное уведомление об образцах подписи данных уполномоченных лиц и оттиске печати.
5.Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При несоблюдении срока платежа, предусмотренного настоящим договором, и в случае обращения Продавца за защитой своих нарушенных прав в судебные органы, Покупателю может быть предъявлен неустойка в виде пени в размере 0,05 (пять десятых) % в день от общей суммы отгруженного товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае, если Поставщик не восполнит недопоставленное количество товаров либо не произведет замену некачественной Продукции в указанный срок, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости партии поставки за каждый день просрочки до момента восполнения образовавшейся недопоставки, при условии выставления претензии Покупателем.
5.4. Сторона, не выполнившая (выполнившая ненадлежащим образом) свои обязательства по настоящему Договору, должна незамедлительно, но не позднее 3-х календарных дней, уведомить об этом другую Сторону.
5.5. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 1 (месяца), настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон.
6. Форма и порядок расчетов
6.1. При первой поставке Покупатель осуществляет предоплату в размере 50% стоимости поставляемого товара. Оставшиеся 50% перечисляются на счет Продавца в течение 3 банковских дней со дня поставки товара в полном объеме. Покупатель считается исполнившим обязательство по оплате счета на получение товара в момент поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в сроки, указанные в счете. Также оплата может быть произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца. Вторая и последующие поставки могут осуществляться на условии отсрочки оплаты за поставленную товар, Покупатель в течение 14 календарных дней с даты поставки товара обязан перечислить деньги за поставленный товар, а при необходимости и транспортные расходы по доставке товара, на расчетный счет Продавца в банке, обслуживающем последнего. Также оплата может быть произведена наличными денежными средствами путем внесения в кассу Продавца.
6.2. В исключительных случаях по соглашению сторон отгрузка может быть произведена по платежному поручению о предоплате. Данное платежное поручение должно быть заверено подписью ответственного лица и печатью банка, осуществляющего платеж, о снятии денежных средств с р/с Покупателя и иметь точную дату отправки денег на р/с Продавца.
7. Дополнительные условия
7.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. При обнаружении продукции ненадлежащего качества, а также боя, Покупатель возвращает данный товар на склад Поставщика вместе с оформленным актом и накладной на возврат бракованной продукции. Поставщик в течение 5 рабочих дней производит проверку на соответствие ассортимента и качества возвращенного товара ассортименту и качеству заявленной продукции и по результатам проверки Поставщик заменяет товар на аналогичный, надлежащего качества, а при невозможности данной операции, возвращает Покупателю денежные средства за указанный товар.
Товар, не признанный Поставщиком для замены или возмещения, Покупатель обязан забрать в течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления любым доступным видом связи. При нарушении указанного срока, товар принимается на ответственное хранение. Покупатель обязан возместить Поставщику затраты, связанные с хранением, перетариванием и утилизацией товара, которые оформляются отдельным счетом. В случае недопоставки товара Поставщик обязуется осуществить допоставку в течение 3 рабочих дней, со дня составления соответствующего акта.
7.3. При изменении цены Продавец обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предупредить Покупателя о планируемом увеличении. При отказе Покупателя с новой ценой товара Продавец приостанавливает действие договора в одностороннем порядке без наложения на последнего каких-либо имущественных санкций.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием форс- мажорных обстоятельств: стихийное бедствие, наводнение, землетрясение, военные действия и т.п. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами, препятствующими выполнению обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону в письменной форме в течение 48 часов с момента их возникновения.
9. Прочие условия
9.1. Все дополнительные соглашения, а также изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
9.2. Документы, переданные по факсимильной связи, заверенные печатями и подписанные договаривающими сторонами, принимаются как подлинные документы, до замены последних оригинальными.
9.3. Срок действия договора устанавливается с «__»_______ 200_г. по 31 декабря 200_ года.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
9.5. Если ни одна из сторон за 10 рабочих дней до окончания срока, указанного в п.8.3., не заявит о намерении расторжения договора, то договор считается автоматически пролонгированным на следующий год и прежних условиях.
10. Адреса и реквизиты сторон
Продавец:
ООО «ЭнергоПрактик»
Юр.адрес: г. Москва, ул. Усиевича, д.13, помещение правления
ИНН/КПП 7714609320/771401001
Платежные реквизиты:
Расч/счет 40702810900910000364в ОАО «Банк Москвы»
Кор/счет 30101810500000000219
БИК 044525219
Покупатель:
Продавец: Покупатель:
_________________ ____________________
Читайте также
kdpconsulting.ru
Договор поставки (образец)
Договор поставки товаров является хозяйственным возмездным, двусторонним соглашением и относится к разновидности договоров купли – продажи, имеет аналогичную форму составления. Подписывая данный документ, поставщик обязуется не только продать, но и передать товар в собственность (или оперативное управление) покупателю в указанные сроки, которые могут не совпадать с датой заключения соглашения. Последний при этом обязуется выплатить согласованную сумму и принять имущество, указанные в договоре о поставке.
Несмотря на значительную схожесть, договор поставки имеет следующие отличия от соглашения купли – продажи:
- Наличие особо субъекта. В роли поставщика может выступить коммерческое предприятие или индивидуальный предприниматель;
- Товары в договоре о поставке передаются в собственность для использования в предпринимательской деятельности;
- Длительность действия соглашения. Договор поставки гарантирует предоставление товара продавцом, но чаще всего это делается поэтапно, в течение обговоренного периода времени.
Договор поставки: особенность документа
Договор поставки оборудования и продукции имеет важную роль в реализации предпринимательской деятельности, поскольку от него зависит возможность и количество товарооборота. Документ регулирует следующие вопросы:
- Комплектность товара. Описание комплектности в договоре о поставке необходимо в случае возникновения различного рода споров между сторонами по количеству или комплектации;
- Сроки. Оговариваются сроки однократной доставки целой партии, оговоренной в документе, или частями
- Приемка товара. В договоре о поставке оговариваются обязательные сроки приема товара и причины, по которым покупатель имеет право не принимать товар;
- Гарантийное обслуживание. Регулирует спорные вопросы в отношении товара ненадлежащего качества;
- Порядок оплаты. В договоре о поставке обговариваются сроки и суммы оплаты за товар: предварительная оплата, рассрочка, поэтапное или полное погашение.
В случае нарушения достигнутых соглашений, описанных в документе, стороны обязаны компенсировать убытки выплатой штрафа или неустойки партнеру.
Отношения, возникающие при подписании договора о поставке, регулируются Гражданским Кодексом (глава 30, часть 2). В частности, разрешение разногласий, порядок выполнения обязательств осуществляется на основании главы 30 п.3, а также статьи 506-524 Гражданского Кодекса России. Кроме этого, отношения могут регулироваться другими разноуровневыми нормативными актами (частного и публичного права, гражданско-правовыми документами).
Заключение договора о поставке
Договор поставки составляется на основании статьи 44 в части 1 Гражданского Кодекса, в письменной форме в двух экземплярах. При этом, учитывая, что стороны соглашения могут находиться в разных населенных пунктах, он может заключаться различными юридически действительными способами:
- Подписание договора о поставке путем обмена телефонограммами, факсами, письмами, и телеграммами;
- Подписание соглашения путем составления единого документа в двух экземплярах при личном участии обеих сторон;
- Подписание путем отправления заявки заказчиком и принятием исполнителем его к действию.
Все указанные варианты создания договора о поставке имеют равнозначные юридически обоснованные последствия, а также способствуют возникновению между сторонами договорных обязательств.
Согласно статьи 432 Гражданского Кодекса, договор поставки будет считаться заключенным, если стороны достигнут соглашение по наиболее существенным пунктам. Таким, как:
- Предмет. В частности, количество и наименование товара, его комплектность и ассортимент;
- Срок доставки – период времени, в течение которого товар будет отгружен и доставлен;
- Срок оплаты – период времени оплаты и график платежей за товар.
Договор поставки: как составить
Несмотря на то, что договор поставки не обязательно составляется в одновременном присутствии всех заинтересованных лиц, он должен соответствовать основным правилам ведения документооборота и содержать следующее:
- Шапка документа. Здесь указывается наименование документа – Договор поставки. Затем населенный пункт, где он был составлен и дата оформления.
- Информация об участниках договора. Наименование организаций, ФИО руководителей и должность, а также учредительные документы, на основании которых они действуют от имени предприятия.
- Предмет. В договоре о поставке прописывается наименование товара или товаров, которые поставщик обязуется передать в указанные сроки покупателю.
- Сроки доставки и объем товара. Этот раздел документа определяет срок действия соглашения и сроки доставки товаров;
- Порядок передачи товара. Договора о поставке прописывает, каким способом товар предоставляется покупателю (отгрузка, доставка). Если имеет место доставка силами продавца, то указывается вид транспорта. Также в разделе прописываются особые условия для каждой партии отдельно. Кроме этого прописываются права и обязанности сторон в части передачи товара, а именно: уведомление покупателя продавцом об отправке, своевременный прием и осмотр товара получателем.
- Качество и комплектность. Договор поставки в данном разделе регулирует соответствие товара определенным нормативным требованиям и сертификатам качества.
- Цена товара. Здесь прописывается общая и поэтапная стоимость, если общий объем или срок действия соглашения небольшой. В случае если договор поставки предполагает длительное сотрудничество, график расписывается по каждой отгрузке отдельно, а также уточняется вариант расчета (наличный или безналичный). При необходимости, учитывая длительность банковских переводов, продавец может потребовать предоставления уведомления об оплате.
- Ответственность сторон. Договор о поставке в данном разделе регулирует ответственность покупателя и продавца за нарушение обязательство по соглашению. В частности, прописывается сумма пенни за просрочку доставки, приемки или оплаты товара и за товар ненадлежащего качества.
- Порядок разрешения споров. Договор поставки здесь регулирует вопросы обеих сторон при возникновении различных споров, которые могут возникнуть при реализации договора о поставке. Данный способ используется в качестве досудебного урегулирования проблем своими силами.
- Заключительные положения. Договор поставки в этом разделе содержит информацию о количестве экземпляров документа, регулировании возможных изменений к нему. Кроме этого, указываются причины для возможного одностороннего расторжения.
- Информация о сторонах договора о поставке. Здесь указываются наименования и реквизиты покупателя и продавца, адреса. Затем ставятся подписи представителей и печати предприятий.
Расторжение договора о поставке
Договор поставки расторгается в случае окончания срока его действия при условии выполнения сторонами своих обязательств. Также возможен односторонний отказ от исполнения соглашения (полный или частичный), если имели место следующие нарушения:
- Неоднократная передача продавцом продукции плохого качества;
- Длительная задержка покупателем оплаты за товар, сверх установленного договором о поставке срока;
- Признание покупателя банкротом или объявление его неплатежеспособным;
- Существенное или систематическое нарушение покупателем обязанностей по выборке полученного товара, предусмотренной договором о поставке;
- Систематическая просрочка передачи товара поставщиком, свыше указанных в документе сроков;
- Неоднократное нарушение договора о поставке одним из сторон соглашения.
Договор поставки также может быть расторгнут по обоюдному желанию продавца и покупателя.
Скачать бесплатно:
Образец договора поставки
Догово поставки по прямым хозяйственным связям
Договор международной купли-продажи товаров
Договор на поставку кофе
Договор на поставку продукции производственно-технического назначения
Договор на поставку продукции товаров
Договор на поставку товара
Договор на поставку товаров народного потребления
Договор на поставку товаров оптовой торговой организации
Договор на поставку товаров через посреднические предприятия
Договор на снабжение газом
Договор о взаимной поставке продукции и товаров
Договор поставки долгосрочный
Договор поставки запчастей
Договор поставки и монтажа оборудования
Договор поставки канцтоваров
Договор поставки комплектующих
Договор поставки компьютерной техники
Договор поставки кондитерских изделий
Договор поставки лекарственных препаратов и медицинской продукции
Договор поставки материального товара
Договор поставки металлопроката
Договор поставки мясных и овощных консервов
Договор поставки на условиях выборки товаров
Договор поставки нерудных строительных материалов с отсрочкой платежа
Договор поставки нефтепродуктов
Договор поставки новогодних подарков
Договор поставки оборудования
Договор поставки огнетушителей и пожарного инвентаря
Договор поставки офисной мебели
Договор поставки передвижной электролаборатории
Договор поставки печатной продукции и компакт-дисков
Договор поставки продуктов питания
Договор поставки продукции образец
Договор поставки с условием о ежемесячных поставках
Договор поставки с условием о поставке товара партиями
Договор поставки сельскохозяйственной продукции
Договор поставки строительного кирпича
Договор поставки тепловой энергии
Договор поставки товара с задатком
Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам
Договор поставки товаров Покупателю или иному лицу
Договор поставки трикотажных изделий
Договор поставки угля
Договор поставки хлеба
Договор поставки цветов
Договор поставки
Договор поставкит строительных материалов жд транспортом
Контракт на поставку товара из КНР
Экспортный контракт купли-продажи товара образец
Похожие статьи
besplatniy-urist.ru